KONTAKT
Získajte nezáväznú cenovú ponuku
Odoslaním dopytu súhlasíte so spracovaním osobných údajov na účely vypracovania cenovej ponuky. Viac informácií nájdete v sekcii [Informácie o ochrane osobných údajov (GDPR)] Podrobné informácie o tom, ako chránime vaše dáta, nájdete v rozbaľovacej sekcii nižšie na tejto stránke.
Poďme naplánovať vašu stavbu
Čo potrebujeme pre presné nacenenie
Približné rozmery – šírka × dĺžka × výška
Lokalitu stavby – mesto alebo obec
Fotografiu miesta realizácie
Kontaktujte nás
Bezwood s.r.o.
Livina 34, Livina 95632
+421 948 257 790
info@bezwood.sk
@bezwood_sk
DISCLAIMER: Špecializované stavebné práce vyžadujúce viazané oprávnenia realizujeme v spolupráci s certifikovanými partnermi.
Aká je životnosť vašich drevených konštrukcií a prístreškov?
Pri správnej údržbe a kvalitnom ošetrení dreva je životnosť našich stavieb porovnateľná s murovanými objektmi (desiatky rokov). Používame konštrukčné postupy, ktoré eliminujú zatekanie a držanie vlhkosti v spojoch, čo je kľúčom k dlhej životnosti.
Aká je bežná doba dodania konštrukcie?
V prípade, že máme vyjasnené technické podklady, je doba na projektovanie a výrobu konštrukcie cca 2 až 3 týždne. Ak má byť konštrukcia dodaná vrátane montáže, ide o 4 až 5 týždňov. V hlavnej stavebnej sezóne sa kvôli limitovaným kapacitám montáží táto doba predlžuje na cca 5 až 7 týždňov.
Aké podklady sú potrebné na spracovanie cenovej ponuky?
Kliknite sem a začnite písať. Veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.
Platí sa za cenovú ponuku ?
Cenová ponuka, zameranie a technická podpora je u nás vždy bezplatná.
Robíte aj rekonštrukcie starých striech alebo len novostavby?
Realizujeme oboje. Pri rekonštrukciách najskôr posúdime stav pôvodného krovu (sanácia). Ak je statika v poriadku, vieme urobiť nové latovanie, fólie a kompletnú výmenu krytiny vrátane klampiarskych detailov.
Aký je rozdiel medzi vašou konštrukciou a prístreškom z hobby marketu?
Hlavný rozdiel je v statike a materiáloch. My nestaviame zo surového dreva, ktoré sa po roku pokrúti. Používame certifikované KVH hranoly a stĺpikovú konštrukciu s poctivými tesárskymi spojmi. Každý náš projekt je nadimenzovaný na snehovú a veternú záťaž konkrétnej lokality, čo zaručuje bezpečnosť a stabilitu na desiatky rokov.
Kedy je ideálny čas na plánovanie a realizáciu projektu?
Najlepší čas na plánovanie je 2–3 mesiace pred zamýšľanou realizáciou. Umožní nám to včas vypracovať technický návrh, rezervovať termín v našom harmonograme a pripraviť materiál v dielni. Samotná montáž môže prebiehať prakticky celoročne, ak je pripravený podklad.
Vaše súkromie si vážime rovnako ako kvalitu našej práce. Vaše údaje používame výhradne na to, aby sme vás mohli kontaktovať ohľadom vašej stavby. Nižšie nájdete oficiálne právne náležitosti v súlade s GDPR.
Informácie o ochrane osobných údajov (GDPR)
Prevádzkovateľ:
Bezwood s.r.o.
Sídlo: Livina 34, 956 32 Livina
IČO: 57 742 839, DIČ: ___________
Nie je platcom DPH
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 58391/R
Konateľ: Bc. Štefan Enriko Bezák
E-mail: info@bezwood.sk
Telefón: 0948 257 790
Aké osobné údaje spracúvame
Pri vyplnení kontaktného formulára / dopytu na cenovú ponuku spracúvame najmä:
- meno a priezvisko,
- telefónne číslo a e-mailovú adresu,
- adresu alebo miesto realizácie (ak ju uvediete),
- obsah vašej správy/dopytu.
Pri uzavretí zmluvy o dielo naviac:
- fakturačné údaje (adresa, prípadne IČO pri podnikateľoch),
- platobné údaje potrebné na vystavenie faktúry.
Účel a právny základ spracúvania
- Vybavenie dopytu a vypracovanie cenovej ponuky – právny základ: predzmluvné vzťahy (čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR).
- Plnenie zmluvy o dielo, komunikácia počas realizácie – právny základ: plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR).
- Vystavenie faktúry, účtovníctvo – právny základ: plnenie zákonnej povinnosti (čl. 6 ods. 1 písm. c GDPR).
- Marketingová komunikácia (ak si ju vyžiadate) – právny základ: súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR).
Doba uchovávania
- Údaje z nezáväzného dopytu: 12 mesiacov od posledného kontaktu, ak nedôjde k uzavretiu zmluvy.
- Zmluvné a účtovné doklady: 10 rokov (zákon o účtovníctve / zákon o DPH).
Komu údaje poskytujeme
Údaje spravidla neposkytujeme tretím stranám okrem:
- subdodávateľov nevyhnutných na realizáciu zákazky (napr. klampiar, dopravca) – v rozsahu potrebnom na dodanie diela,
- účtovníka/daňového poradcu,
- poskytovateľa webhostingu/administrácie webu (Websupport) a nástrojov ako Google Tag Manager (analytika).
Údaje neposkytujeme mimo EÚ/EHP bez zabezpečenia primeranej ochrany.
Vaše práva
Máte právo na prístup k údajom, opravu, výmaz, obmedzenie spracúvania, prenosnosť údajov, namietať proti spracúvaniu a kedykoľvek odvolať súhlas. Zároveň máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR (dataprotection.gov.sk).
Na uplatnenie práv nás kontaktujte na info@bezwood.sk.
COOKIES
Naša stránka používa súbory cookies na zabezpečenie funkčnosti, meranie návštevnosti a marketingové účely.
- Nevyhnutné – zabezpečujú základné fungovanie stránky (napr. cookie lišta, bezpečnostné cookies).
- Funkčné – zapamätajú si vaše preferencie (napr. jazyk, uložené nastavenia).
- Výkonnostné/analytické – merajú návštevnosť a správanie na stránke (napr. Google Analytics/Tag Manager).
- Marketingové – slúžia na cielenie reklamy.
Súhlas s nenevyhnutnými cookies môžete kedykoľvek zmeniť alebo odvolať v nastaveniach cookies na stránke, alebo v nastaveniach vášho prehliadača.
OBCHODNÉ PODMIENKY
Základné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky upravujú vzťah medzi spoločnosťou Bezwood s.r.o., so sídlom Livina 34, 956 32 Livina, IČO: 57 742 839, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 58391/R, konateľ Štefan Enriko Bezák (ďalej len "zhotoviteľ") a objednávateľom pri zhotovení diela (drevostavby, altánky, prístrešky, strechy a súvisiace práce) na základe zmluvy o dielo.
Uzavretie zmluvy
Zmluva o dielo vzniká na základe písomnej cenovej ponuky odsúhlasenej objednávateľom (e-mailom, podpisom zmluvy alebo zaplatením zálohy). Cenová ponuka a zameranie sú bezplatné.
Cena a platobné podmienky
- Cena diela je stanovená cenovou ponukou na základe zamerania a technického návrhu.
- Zvyčajná platobná schéma: záloha 40 – 50 % pri podpise zmluvy, doplatok po odovzdaní diela.
- Prípadné viacpráce nad rámec cenovej ponuky budú vopred odsúhlasené objednávateľom.
Termín zhotovenia
Bežná doba projektovania a výroby je 2–3 týždne, s montážou 4–5 týždňov, v hlavnej sezóne 5–7 týždňov od uzavretia zmluvy a odovzdania potrebných podkladov. Presný termín je uvedený v cenovej ponuke/zmluve.
Odstúpenie od zmluvy
Keďže ide o dielo zhotovené podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa a na mieru (zákazková výroba), v súlade s § 7 ods. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 Z. z. spotrebiteľ nemá právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní tak, ako pri bežnom tovare kúpenom online. Objednávateľ berie túto skutočnosť na vedomie pri podpise zmluvy/zaplatení zálohy.
Zodpovednosť za vady a záruka
Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela v zmysle Občianskeho zákonníka. Keďže ide o zhotovenie stavby (drevostavba, altánok, prístrešok, strecha), podľa § 648 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) je záručná doba 3 roky (36 mesiacov) odo dňa prevzatia diela. Táto záručná doba môže byť dohodou predĺžená, najviac na 10 rokov.
Reklamačný poriadok
Reklamáciu uplatňuje objednávateľ písomne (e-mailom alebo poštou) na adresu zhotoviteľa, s popisom vady a dokladom o zaplatení. Zhotoviteľ reklamáciu vybaví do 30 dní odo dňa jej uplatnenia, ak sa strany nedohodnú inak.
Riešenie sporov
Prípadné spory sa strany zaväzujú riešiť prednostne dohodou. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov (napr. Slovenská obchodná inšpekcia, www.soi.sk) v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z.
Záverečné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia na www.bezwood.sk. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo ich meniť.